Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

RT 16-10660

Julkaistu:

01.03.1998

Sisältyy kortistoihin:

RT-kortisto, LVI-kortisto, KH-kortisto, Infra-kortisto, Infra-täsmäpakki

Julkaisija: Rakennustieto Oy, © RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 1998

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

RT 16-10660

Julkaistu:

01.03.1998

Sisältyy kortistoihin:

RT-kortisto, LVI-kortisto, KH-kortisto, Infra-kortisto, Infra-täsmäpakki

Julkaisija: Rakennustieto Oy, © RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 1998

Takaisin

Jaa

RT 16-10660

Infra 052-710016

KH X4-00241

LVI 03-10277

Ratu T-417

Ohjekortti

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Tämä ohjekortti sisältää rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Nämä sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin. Kuluttajansuojasäännöksiä ei ole otettu huomioon. Sopimusehdot soveltuvat muutoksitta myös sivu- ja aliurakoihin.

Et ole kirjautunut sisään

Nähdäksesi kortin sisällön sinun tulee kirjautua palveluun. Kirjaudu sisään.

SISÄLLYSLUETTELO

KÄSITTEISTÖ
LUKU 1
URAKAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS
URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
1§ Pääsuoritusvelvollisuus
2§ Sivuvelvollisuudet
3§ Työmaapalvelut
4§ Työmaan johtovelvollisuudet
TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
5§ Työaikataulu
6§ Työmaajärjestelyt
7§ Yhteistoiminta
8§ Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
LAADUNVARMISTUS
9§ Tilaajan laadunvarmistus
10§ Urakoitsijan laadunvarmistus
11§ Urakoitsijan laadunvalvonta
SOPIMUSASIAKIRJAT
12§ Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan
13§ Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys
14§ Vaihtoehtoiset velvollisuudet
15§ Hyvän rakentamistavan noudattaminen
16§ Poikkeavat olosuhteet
LUKU 2
URAKKA-AIKA
17§ Suoritusaika
18§ Viivästyssakko
URAKKA-AJAN PIDENTÄMISEEN OIKEUTTAVAT TEKIJÄT
19§ Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti
20§ Ylivoimainen este
21§ Pidennyksen laskeminen
22§ Viivästyksen rajoittaminen
23§ Menettelytapamääräyksiä
LUKU 3
VASTUU
SOPIJAPUOLTEN VASTUU
24§Yleinen vastuu
25§ Vastuun sisältö
URAKOITSIJAN VASTUU
26§ Vastuun laajuus
27§ Vastuu virheellisestä työntuloksesta
28§ Tuotevastuu
29§ Vastuu takuuaikana
30§ Vastuu takuuajan jälkeen
31§ Vastuu kolmannelle henkilölle
32§ Vastuu rakennusalueesta hankituista tiedoista
33§ Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus vastuuseen
TILAAJAN VASTUU
34§ Vastuun laajuus
35§ Vastuu tilaajan aiheuttamasta viivästyksestä
LUKU 4
VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
VAKUUDET
36§ Urakoitsijan vakuudet tilaajalle
37§ Tilaajan vakuudenantovelvollisuus
VAKUUTUKSET
38§ Rakennuskohteen vakuuttaminen
LUKU 5
MAKSUVELVOLLISUUS
39§ Urakkahinta
40§ Urakkahinnan maksaminen
41§ Viivästyskorko
42§ Pidätykset
LUKU 6
SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET
43§ Muutostyövelvollisuus
44§ Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahintaan ja urakka-aikaan
45§ Yksikköhintaurakan määrämuutokset
46§ Lisätyöt
47§ Omakustannushinta
48§ Indeksin vaikutus urakkahintaan
49§ Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan
50§ Ylivoimaisen esteen vaikutus urakkahintaan
LUKU 7
OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA
51§ Maksun vaikutus
52§ Kiinnittämisen vaikutus
53§ Irrotettavat ainekset, purku- ja ongelmajäte
54§ Tekijänoikeus
55§ Vahingonvaara
LUKU 8
ORGANISAATIOT
TYÖNJOHTO
56§ Urakoitsijan työnjohto
57§ Työsuojelu
58§ Urakoitsijan henkilöstöä koskevat muut määräykset
VALVONTA
59§ Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa
60§ Rakennustyön valvojat
61§ Valvonnan toteuttaminen
62§ Valvonnan vaikutus vastuuseen
LUKU 9
YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMITUKSET
KOKOUKSET JA TARKASTUKSET
63§ Urakkaneuvottelu
64§ Suunnitelmakatselmus
65§ Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset
66§ Työmaakokoukset
67§ Mittaukset
68§ Tarkastustoimitusten lajit
69§ Säädösten edellyttämät tarkastukset
VASTAANOTTO
70§ Urakkasuorituksen tarkastus
71§ Rakennuskohteen vastaanottotarkastus
72§ Tarkastuksen perusteella urakoitsijalle jäävät toimenpiteet
73§ Taloudellinen loppuselvitys
74§ Takuutarkastus
KIRJAUKSET
75§ Työmaapäiväkirja ja siihen tehtävät huomautukset
76§ Tarkastuspöytäkirjat
77§ Pöytäkirjan tarkastaminen
LUKU 10
SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN
TILAAJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
78§ Urakoitsijan sopimusrikkomus
79§ Urakoitsijan konkurssi tai suorituskyvyttömyys
80§ Ylivoimainen este
81§ Urakoitsijan kuolema
82§ Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen
83§ Tilisuhteiden selvittäminen
URAKOITSIJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
84§ Tilaajan velvollisuuksien laiminlyönti
85§ Ylivoimainen este
86§ Urakoitsijan suorittaman purkamisen tai keskeyttämisen vaikutus
TAKAAJAN OIKEUS
87§ Urakan saattaminen loppuun takaajan toimesta
SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
88§ Sopimuksen siirtäminen
LUKU 11
ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN
89§ Yleinen periaate
90§ Riidanalainen suoritus
91§ Oikeus urakoitsijan laiminlyönnin korjaamiseen
92§ Riitaisuuksien ratkaiseminen
ASIASANAHAKEMISTO